魏城镇人民法庭建设工程施工招标
| 工程编码 | 130434120001-001 | 所属地区 | 魏县 |
| 工程名称 | 魏城镇人民法庭建设工程施工招标 | ||
| 建设单位 | 魏县人民法院 | ||
| 工程地点 | 魏县魏州东路 | ||
| 建筑面积 | 747.72 平方米 | 招标性质 | 施工招标 |
| 工程招标范围 | 施工图纸及工程量清单所含内容 | ||
| 招标代理单位 | 河北工程造价信息 https://www.zgjct.com/gov/hebei 筑城工程招标咨询有限公司 | ||
| 投标资质要求 |
必须具备下列资质之一： 房屋建筑工程施工总承包贰级 |
||
| 资格审查方式 | 资格预审 | 合同估算价 | 120 （万元） |
| 资格审查必要合格条件 | 资格预审文件所要求内容 | ||
| 资格审查文件价格 | 100 元 | 招标文件价格 | 500 元 |
| 文件发售地点 | 魏县建设工程交易中心 | ||
| 联系人 | 张先生 | 联系方式 | 18003307011 |
| 公告发布开始时间 | 2012-03-01 08:30:00 | 公告发布截止时间 | 2012-03-07 17:30:00 |
| 报名开始时间 | 2012-03-01 08:30:00 | 报名截止时间 | 2012-03-07 17:30:00 |
| 招标文件发售时间 | 2012-3-1至2012-3-07 | ||
| 招标文件发售地点 | 魏县建设工程交易中心 | ||
| 内容 |
1、魏县人民法院的魏城镇人民法庭建设工程，已由魏发改字【2011】93号文件批准建设。现决定对该项目的 施工 进行公开招标，选定承包人。 2、本次招标工程项目概况如下： 2.1该工程位于魏县魏州东路，建筑面积747.72平方米， 1层， 框架结构，项目总投资186.9万元。 2.2资金来源：政府投资；资金落实情况： 已落实 。 2.3本招标工程共分 1 个标段，标段划分及相应招标内容如下： A标段：魏城镇人民法庭建设工程，合同估算价120万元。 2.4预计工期120日历天；预计开工日期2012年4月1日；竣工日期2012年7月30日； 2.5工程质量要求符合 合格 标准。 3、投标申请人须是具备 房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质 的法人或其它组织，凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的企业，均可对上述工程向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。 4、投标申请人可于 2012年3月 1 日至 2012 年3月7日（公休日、节假日除外），每天上午8时30分~11时30分，下午14时00分~17时30分，持授权委托书、授权委托人身份证、企业锁、营业执照、资质证书、建造师原件（复印件加盖红章），到魏县建设工程交易中心报名并购买资格预审文件，文件每套售价为人民币100元，售后不退。 5、资格预审申请书须密封后，于 2012年3月9日 14时 30分~ 15时00分送至魏县建设工程交易中心，逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。资格预审申请书封面上应清楚地注明“魏城镇人民法庭建设工程投标申请人资格预审申请书”字样 6、资格预审结果将及时告知投标申请人，并预计于2012年3月12日发出资格预审合格通知书。凡资格预审合格的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中确定的时间、地点和方式获取招标文件及有关资料。招标文件售价为人民币500元。 招标人：（公章）魏县人民法院 联系人：刘伟 电 话：13483099186 招标代理机构：（公章）河北筑城工程招标咨询有限公司 联系人：张先生 电 话：0311-87903530、18003307011 |
||
点击数：2240
[ 打印当前页 ]
